|
招标项目名称：
|
芒市公路分局2026年G320上海至瑞丽公路灾害防治工程（K3492+430~K3509+000、K3534+380~K3538+300）
|
|
标段编号：
|
GC533100202600010001001
|
标段名称：
|
芒市公路分局2026年G320上海至瑞丽公路灾害防治工程（K3492+430~K3509+000、K3534+380~K3538+300）
|
|
招标人：
|
芒市公路分局
|
招标人地址：
|
德宏州芒市大街139号
|
|
招标联系人：
|
寸明晗
|
联系电话：
|
15758900940
|
|
招标代理：
|
云南华顶招标咨询有限责任公司
|
招标代理地址：
|
云南省德宏州瑞丽市瑞京路94号B栋1-1-106
|
|
招标代理联系人：
|
岳云
|
招标代理联系电话：
|
15287220128
|
|
公共资源交易行业分类：
|
公路工程
|
工程类型：
|
施工
|
|
合同估算价(万元)：
|
1022
|
开标时间：
|
2026-02-06 09:00
|
|
拦标价(万元)：
|
1022
|
监督部门及联系方式：
|
纪检监督联系电话：0692-12388 行业监管：德宏州交通运输局 电话：0692-3023581 综合监督部门：芒市公共资源交易管理局 电话：0692-2991721
|
|
公示开始时间：
|
2026-02-10 00:00
|
公示结束时间：
|
2026-02-13 00:00
|
|
招标方式：
|
公开招标
|
评标办法：
|
技术评分最低标价法
|
|
评标结果是否对外发布：
|
对外发布
|
公示性质：
|
正常
|
|
拟中标人情况说明：
|
|
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。如有异议请在公示期内向招标人提出，对招标人的答复不满意的，可在规定时间内向纪检监察部门、行业监管部门和综合监督部门实名书面投诉。
纪检监督联系电话：0692-12388
行业监管部门及联系电话：德宏州交通运输局 电话：0692-3023581
综合监督部门及联系电话：芒市政务服务管理局 电话：0692-2991721
|
|
中标候选人信息
|
|
第一中标候选人：
|
云南洪安建设工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91533103709855428F
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
是
|
|
评标排名：
|
1
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
872.168088
|
|
得分：
|
0.0
|
|
项目负责人：
|
王跃
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级建造师（公路工程专业） 云2532009202100825
|
|
项目负责人业绩：
|
1、芒市2020年第三批直过民族自然村通畅工程施工招标-第2标段；
2、云南省曲靖市会泽县卡子河至马路公路沥青混凝土路面大修工程；
3、兰坪公路分局2022年第二批投资项目（普通国道公路灾害防治工程）
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期130日历天（以合同签订之日起计算）
|
|
质量：
|
标段工程竣（交）工验收的质量评定：满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020)，且一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
路基路面养护乙级
|
|
信誉要求：
|
应同时满足以下要求：
1、投标人近三年内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或者因自身的原因而使任何合同被解除。投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。
2、投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
3、投标人未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)不良记录执行名单，必须附查询结果截图加盖单位公章。
注：应提供以下证明材料
1、提供近三年（2023年至2025年)中发生的诉讼及仲裁情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色复印件；若过去三年中未发生诉讼及仲裁情况，应做相应说明。
2、国家企业信用信息公示系统网站查询截图（查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止)。
3、提供未被列入违法失信企业名单（查询“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)的结果截图加盖公章,查询方法：中国执行信息公开网-失信被执行人查询-输入被执行人姓名/名称:-输入身份证号码/组织机构代码-输入验证码查询，先点击打印预览再截图彩色打印。 查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止。)
4、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年（2023年至2025年)内无行贿犯罪行为承诺书。
|
|
企业类似业绩：
|
1、芒市2020年第三批直过民族自然村通畅工程施工招标-第2标段；
2、会泽县卡子河至马路公路沥青混凝土路面大修工程；
3、兰坪公路分局2022年第二批投资项目（普通国道公路灾害防治工程）；
4、梁河县勐养镇通村村内道路建设项目(一期)；
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2011]061397
|
|
第二中标候选人：
|
宁夏交通建设股份有限公司
|
|
单位代码：
|
91640103788242813Q
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
2
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
914.925582
|
|
得分：
|
0.0
|
|
项目负责人：
|
王立国
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
一级建造师（公路工程专业） 宁1642017201800700
|
|
项目负责人业绩：
|
1、濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程；
2、2024年海原县农村公路路况提升工程（第一批）；
3、青铜峡市农村公路路况提升工程施工。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期130日历天（以合同签订之日起计算）
|
|
质量：
|
标段工程竣（交）工验收的质量评定：满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020)，且一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
路基路面养护甲级
|
|
信誉要求：
|
应同时满足以下要求：
1、投标人近三年内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或者因自身的原因而使任何合同被解除。投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。
2、投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
3、投标人未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)不良记录执行名单，必须附查询结果截图加盖单位公章。
注：应提供以下证明材料
1、提供近三年（2023年至2025年)中发生的诉讼及仲裁情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色复印件；若过去三年中未发生诉讼及仲裁情况，应做相应说明。
2、国家企业信用信息公示系统网站查询截图（查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止)。
3、提供未被列入违法失信企业名单（查询“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)的结果截图加盖公章,查询方法：中国执行信息公开网-失信被执行人查询-输入被执行人姓名/名称:-输入身份证号码/组织机构代码-输入验证码查询，先点击打印预览再截图彩色打印。 查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止。)
4、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年（2023年至2025年)内无行贿犯罪行为承诺书。
|
|
企业类似业绩：
|
1、乌海至玛沁公路（宁夏境）青铜峡至中卫段工程第A10标段；
2、S50海原至平川（宁甘界）公路一标段；
3、S25泾源至华亭（宁甘界）公路泾河源至双疙瘩梁段工程A2合同段；
4、濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程；
5、金京公路（金保公路-和平街段）项目一标段。
|
|
安全生产许可证：
|
（宁）JZ安许证字[2007]000529
|
|
第三中标候选人：
|
安徽仲泽恒建设工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91340100MA2NB98K0W
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
3
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
945.338877
|
|
得分：
|
0.0
|
|
项目负责人：
|
李斌
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级建造师（公路工程专业） 皖2342021202146339
|
|
项目负责人业绩：
|
1、临泉县2023年农村公路扩面延伸工程建设项目（鲖城镇、黄岭镇）第1标段；
2、临泉县陈集镇村级道路及雨水管网建设项目；
3、黄岭镇2022年农村公路建设工程；
4、临泉县白庙镇邵营村、孙油坊村道路工程；
5、临泉县2021年农村公路扩面延伸工程（杨桥镇）。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期130日历天（以合同签订之日起计算）
|
|
质量：
|
标段工程竣（交）工验收的质量评定：满足交通运输部现行《公路工程质量检验评定标准第一册土建工程》（JTG F80/1-2017)、《公路养护工程质量检验评定标准》（JTG5220-2020)，且一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
路基路面养护乙级
|
|
信誉要求：
|
应同时满足以下要求：
1、投标人近三年内不曾在任何合同中违约或被驱逐，或者因自身的原因而使任何合同被解除。投标人没有涉及正在诉讼的案件，或涉及正在诉讼的案件但经审查委员会认定不会对承担本项目造成重大影响。
2、投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
3、投标人未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)不良记录执行名单，必须附查询结果截图加盖单位公章。
注：应提供以下证明材料
1、提供近三年（2023年至2025年)中发生的诉讼及仲裁情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书彩色复印件；若过去三年中未发生诉讼及仲裁情况，应做相应说明。
2、国家企业信用信息公示系统网站查询截图（查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止)。
3、提供未被列入违法失信企业名单（查询“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/)的结果截图加盖公章,查询方法：中国执行信息公开网-失信被执行人查询-输入被执行人姓名/名称:-输入身份证号码/组织机构代码-输入验证码查询，先点击打印预览再截图彩色打印。 查询截止时点：本项目招标公告发布之日起至开标截止时间止。)
4、投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年（2023年至2025年)内无行贿犯罪行为承诺书。
|
|
企业类似业绩：
|
1、临泉县2023年农村公路扩面延伸工程建设项目（鲖城镇、黄岭镇）第1标段；
2、临泉县土陂乡杨方村、彭店村、土陂至土北农村道路工程建设项目；
3、临泉县土陂乡2022年较大自然村道路建设项目。
|
|
安全生产许可证：
|
（皖）JZ安许证字[2017]005587
|
|
评标情况：
|
本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标，并形成评标报告。
|
|
详细评分表:
|
|
|
附件:
|
|
