讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度）招标公告
资格预审公告/招标公告
- 项目名称： 讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程2026年度
- 范围： 1）渠道工程：桩号1+856-2+056渠道加固、桩号6+995.60-9+020.34渠道加固，桩号9+340.34-10+285.20渠道加固；2）闸室工程：南干二直斗、南干新三直斗和南干旧三直斗的拆除重建，改建文殊管灌进水闸；3）人行桥（文殊管灌进水闸）新建；4）对相应渠段管护范围进行治理 ; 标段合同估算价:261.760000 招标类别:施工 统一交易标识码:A07-12620000224333349J-20260227-006312-5 E6200000600059746001002讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度） 投标人资格条件:营业执照：具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；安全生产许可证：持有有效的安全生产许可证；资质要求：具备水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；财务要求：近3年财务状况良好，须提供2022年度、2023年度、2024年度经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报告，若成立不足3年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足1年，须提供银行出具的资信证明；业绩要求：近5年（2021年1月至今）具有类似工程施工业绩（以中标通知书及合同为准）；信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标；投标人未被列入“信用中国网”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）记录失信被执行人名单，在“中国裁判文书”网（wenshu.court.gov.cn）查询近3年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标（以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料）；凡由行业 主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位（企业）、在全国水利建设市场监管服务平台（https://scjg.mwr.gov.cn）失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标；项目经理（建造师）资格要求：项目经理须持有水利工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证并具备水利工程专业中级或以上职称，有类似工程施工经历；技术负责人资格要求：本工程属Ⅱ等大（2）型水利工程，技术负责人须具备水利工程专业高级及以上职称，且有类似工程施工经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件；其他人员：施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书；拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；在工程施工期间，上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责，非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整 ; 标段合同估算价:261.640000 招标类别:施工 统一交易标识码:A07-12620000224333349J-20260227-006313-2 E6200000600059746001003讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度） 投标人资格条件:营业执照：具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；资质要求：具备水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质；财务要求：近3年财务状况良好，须提供2022年度、2023年度、2024年度经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报告，若成立不足3年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足1年，须提供银行出具的资信证明；业绩要求：近5年（2021年1月至今）具有类似工程监理业绩（以中标通知书及合同为准）；信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标；投标人未被列入“信用中国网”（www.creditchina.gov.cn）重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn）记录失信被执行人名单，在“中国裁判文书”网（wenshu.court.gov.cn）查询近3年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标（以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料）；凡由行业 主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位（企业）、在全国水利建设市场监管服务平台（https://scjg.mwr.gov.cn）失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标；总监理工程师资格要求：须具备水利工程专业高级及以上职称，并持有水利工程建设和水土保持建设监理工程师资格证书，具有类似工程监理经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件；其它人员要求：现场监理工程师须具备水利水电工程中级（含中级）及以上职称，并持有水利工程建设监理工程师资格；拟派驻现场的项目部组成人员中至少有1名水土保持建设监理工程师，所有人员须为投标人注册在职人员（不得同时在2家监理单位购买社会保险，在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；在工程施工期间，上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责，非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整
项目详情
- 项目名称: 讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度）
- 项目类型: 水利
- 项目编号: TLH-GYGGGCWXGZ-SJ-2026
- 招标人: 甘肃省水利厅讨赖河流域水资源利用中心
- 招标代理机构: 甘肃中正远达工程咨询有限公司
- 资格审查方式: 资格后审
- 招标方式: 公开招标
- 招标组织形式: 委托招标
- 监督机构: 甘肃省水利厅
- 审批核准或备案机构: 甘肃省水利厅
- 是否重大项目: 否
- 项目概算: 532.850000
- 是否委托代收代退保证金: 否
- 保证金缴纳方式: 不缴纳
- 项目概述: 讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造项目（2026年度）位于甘肃省嘉峪关市文殊镇境内。该工程承担着讨赖河流域内嘉峪关市、酒泉市肃州区、金塔县的农业及生态灌溉输水任务。 工程建设内容：1）渠道工程：桩号1+856-2+056渠道加固、桩号6+995.60-9+020.34渠道加固，桩号9+340.34-10+285.20渠道加固；2）闸室工程：南干二直斗、南干新三直斗和南干旧三直斗的拆除重建，改建文殊管灌进水闸；3）人行桥(文殊管灌进水闸)新建；4）对相应渠段管护范围进行治理。
- 投标人资格条件: 营业执照：具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；安全生产许可证：持有有效的安全生产许可证；资质要求：具备水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；财务要求：近3年财务状况良好，须提供2022年度、2023年度、2024年度经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报告，若成立不足3年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足1年，须提供银行出具的资信证明；业绩要求：近5年（2021年1月至今）具有类似工程施工业绩（以中标通知书及合同为准）；信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标；投标人未被列入“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”( http://zxgk.court.gov.cn)记录失信被执行人名单，在“中国裁判文书”网(wenshu.court.gov.cn）查询近3年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料)；凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位（企业）、在全国水利建设市场监管服务平台（https://scjg.mwr.gov.cn）失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标；项目经理(建造师)资格要求：项目经理须持有水利工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证并具备水利工程专业中级或以上职称，有类似工程施工经历；技术负责人资格要求：本工程属Ⅱ等大（2）型水利工程，技术负责人须具备水利工程专业高级及以上职称，且有类似工程施工经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件；其他人员：施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书；拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；在工程施工期间，上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责，非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的，应按不低于约定资质、能力、业绩等条件，书面报请项目法人批准后上岗；安全生产考核合格证：投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，均应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
- 标段编号: E6200000600059746001001
- 标段内容: 施工第一标段：(合同编号：TLH-GYGGGCWXGZ-SJ-2026-01)南干渠1+856-2+056，6+995.60-8+491.13渠道加固；南干二直斗拆除重建；人行桥(文殊管灌进水闸)新建和管护范围治理等。
- 标段合同估算价: 261.760000
- 招标类别: 施工
- 统一交易标识码: A07-12620000224333349J-20260227-006312-5
E6200000600059746001001讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度）
- 投标人资格条件: 营业执照：具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；安全生产许可证：持有有效的安全生产许可证；资质要求：具备水利水电工程施工总承包贰级以上（含贰级）资质；财务要求：近3年财务状况良好，须提供2022年度、2023年度、2024年度经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报告，若成立不足3年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足1年，须提供银行出具的资信证明；业绩要求：近5年（2021年1月至今）具有类似工程施工业绩（以中标通知书及合同为准）；信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标；投标人未被列入“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”( http://zxgk.court.gov.cn)记录失信被执行人名单，在“中国裁判文书”网(wenshu.court.gov.cn）查询近3年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料)；凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位（企业）、在全国水利建设市场监管服务平台（https://scjg.mwr.gov.cn）失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标；项目经理(建造师)资格要求：项目经理须持有水利工程专业贰级以上（含贰级）注册建造师资格证并具备水利工程专业中级或以上职称，有类似工程施工经历；技术负责人资格要求：本工程属Ⅱ等大（2）型水利工程，技术负责人须具备水利工程专业高级及以上职称，且有类似工程施工经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件；其他人员：施工员、安全员、质检员、材料员、资料员应持有相应岗位资格证书；其它特种作业人员应持有行政主管部门颁发的相应岗位资格证书；财务会计人员应持有相应的执业资格证书；拟派驻现场的项目部组成人员须为投标人注册在职人员（在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；在工程施工期间，上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责，非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的，应按不低于约定资质、能力、业绩等条件，书面报请项目法人批准后上岗；安全生产考核合格证：投标单位主要负责人、项目负责人及专职安全生产管理人员，均应取得水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书；并在人员、设备、资金等方面具有承担本标段施工的能力。
- 标段编号: E6200000600059746001002
- 标段内容: 施工第二标段：（合同编号：TLH-GYGGGCWXGZ-SJ-2026-02)南干渠8+491.13-9+020.34、9+340.34-10+285.20渠道加固，南干新三直斗与南干旧三直斗拆除重建和管护范围治理等。
- 标段合同估算价: 261.640000
- 招标类别: 施工
- 统一交易标识码: A07-12620000224333349J-20260227-006313-2
E6200000600059746001002讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度）
- 投标人资格条件: 营业执照：具备独立法人资格，提供合法有效的营业执照；资质要求：具备水利工程施工监理乙级（含乙级）以上资质；财务要求：近3年财务状况良好，须提供2022年度、2023年度、2024年度经合法、有效的注册会计师事务所或审计机构审计的财务报告，若成立不足3年的须提供自成立以来经审计的财务报告，若成立不足1年，须提供银行出具的资信证明；业绩要求：近5年（2021年1月至今）具有类似工程监理业绩（以中标通知书及合同为准）；信誉要求：投标人当前未因不良行为记录被行政主管部门禁止投标；投标人未被列入“信用中国网”(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法案件当事人名单，未被列入“中国执行信息公开网”( http://zxgk.court.gov.cn)记录失信被执行人名单，在“中国裁判文书”网(wenshu.court.gov.cn）查询近3年企业和法定代表人无行贿犯罪记录的，方可参加本项目的投标(以本项目招标公告发布之日起至投标截止时间前在“信用中国网、中国执行信息公开网、中国裁判文书网”查询结果截图为准，如相关记录失效，投标人须提供相关证明材料)；凡由行业主管部门公布禁止参加建设工程投标期限内的单位（企业）、在全国水利建设市场监管服务平台（https://scjg.mwr.gov.cn）失信黑名单的投标人不得参加本工程的投标；总监理工程师资格要求：须具备水利工程专业高级及以上职称，并持有水利工程建设和水土保持建设监理工程师资格证书，具有类似工程监理经历；近3年发生的诉讼及仲裁情况：应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件；其它人员要求：现场监理工程师须具备水利水电工程中级(含中级)及以上职称，并持有水利工程建设监理工程师资格；拟派驻现场的项目部组成人员中至少有1名水土保持建设监理工程师，所有人员须为投标人注册在职人员（不得同时在2家监理单位购买社会保险，在投标文件中提供该人员在该企业社会保险缴存凭证）；在工程施工期间，上述人员必须按规定全部到位、持证上岗、履职尽责，非不可抗力因素不得随意减少、更换或调整。确需调整或更换的，应按不低于约定资质、能力、业绩等条件，书面报请项目法人批准后上岗；拟投入本项目的主要试验检测仪器设备要求：/ ；在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力。
- 标段编号: E6200000600059746001003
- 标段内容: 监理标段：（合同编号：TLH-GYGGGCWXGZ-SJ-2026-03）对讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造项目（2026年度）工程施工全过程进行监理。
- 标段合同估算价: 9.450000
- 招标类别: 监理
- 统一交易标识码: A07-12620000224333349J-20260227-006314-9
E6200000600059746001003讨赖河流域供水共用骨干工程维修改造工程（2026年度）