江苏省常州市中级人民法院 招标人/业主

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程市政工程施工总承包

总建筑面积42734平方米，其中：地上32778平方米，地下9956平方米。主要建设内容为建设一栋10层审判业务用房，配套建设地下室，同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。2.1.3本标段合同估算价：1100.0万元2.1.4工期要求：80日历天，计划开工日期：2025年05月01日2.1.5其他:2.2招标范围：道路及地下管线工程、园林绿化工程、其他

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程智能化分包工程

总建筑面积42734平方米，其中：地上32778平方米，地下9956平方米。主要建设内容为建设一栋10层审判业务用房，配套建设地下室，同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。2.1.3本标段合同估算价：690.0万元2.1.4工期要求：170日历天，计划开工日期：2024年09月09日2.1.5其他:/2.2招标范围：智能化工程

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程装饰装修分包工程

总建筑面积42734平方米，其中：地上32778平方米，地下9956平方米。主要建设内容为建设一栋10层审判业务用房，配套建设地下室，同步实施环境绿化、道路场地及水、电、气等综合配套设施。2.1.3本标段合同估算价：5500.0万元2.1.4工期要求：210日历天，计划开工日期：2024年07月31日2.1.5其他:/2.2招标范围：装饰装修工程

常州市中级人民法院食堂委托管理服务项目

提供法院工作人员早餐、午餐（均为自助餐）及包厢招待餐，自制点心（早餐）及代加工外卖等服务工作

常州市中级人民法院物业管理服务项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0516 项目名称：常州市中级人民法院物业管理服务项目 预算金额：1980.000000万元 最高限价（如有）：1740万元 采购需求： 主要为常州市中级人民法院本部及新大楼提供物业管理范围内的秩序维护服务、安检服务、消控值班服务、环境保洁服务、会务服务、设施设备维护维修服务及其他相关服务等

江苏省常州市中级人民法院信息化设备外包运行维护服务项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-G2025-0317 项目名称：江苏省常州市中级人民法院信息化设备外包运行维护服务项目 预算金额：180.000000万元 最高限价（如有）：180万元 采购需求： 常州市中级人民法院随着智慧法院建设的推进，已建设包括法院审判业务综合信息管理系统、科技法庭系统、执行指挥中心系统、司法查控系统、法院OA系统等十余个关键业务平台，同时已建设业务系统客户端设备、网络设备、安全设备、网络安全态势感知系统、UPS、精密空调、安防监控、电视电话会议、户外显示大屏等信息系统设施，现采购以上相关系统、设备的运维及网络安全的服务

江苏省常州市中级人民法院线路租赁项目

项目编号：JSZC-320400-CTZB-C2025-0305 项目名称：江苏省常州市中级人民法院线路租赁项目 采购方式：竞争性磋商 预算金额：140.000000万元（采购包1：50.000000万元；采购包2：50.000000万元；采购包3：40.000000万元） 最高限价（如有）：85.28万元（采购包1：38.28万元；采购包2：35.48万元；采购包3：11.52万元；） 采购需求： 包号标的名称采购包预算金额（万元）项目最高限价（万元）数量简要技术需求或服务要求01线路租赁5038.281江苏省常州市中级人民法院为实现与区县法院、外部单位的网络连接，需要采购出租光纤、MSTP数字电路、电子政务外网、光纤专线宽带等线路

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备及安装项目

项目编号：JSZC-320400-CZSL-G2025-0002 项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目（二次） 预算金额：563.200000万元 最高限价（如有）：534.57万元 采购需求： 本项目为江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目（二次），服务内容包括但不限于机械式立体停车设备全部深化设计、设备采购、安装、调试、人员培训、后期维护等

常州中级人民法院标识标牌项目

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房家具项目

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房家具

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0322 项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房家具采购项目 预算金额：793.000000万元（采购包1：512.000000万元；采购包2：281.000000万元） 最高限价（如有）：735万元；采购包1：483万元；采购包2：252万元

江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备

项目编号：JSZC-320400-CZSL-G2025-0001 项目名称：江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目 预算金额：563.200000万元 最高限价（如有）：534.57万元 采购需求： 本项目为江苏省常州市中级人民法院审判业务用房建设工程机械停车设备采购及安装项目，服务内容包括但不限于机械式立体停车设备全部深化设计、设备采购、安装、调试、人员培训、后期维护等

常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目

项目编号：JSZC-320400-JZCG-G2025-0163 项目名称：常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目 预算金额：5400.000000万元 最高限价（如有）：5100万元 采购需求： 江苏省常州市中级人民法院审判业务用房信息化建设项目，根据最高人民法院《审判业务综合楼信息化建设指南》（FYB/T54003-2017）、《诉讼服务大厅信息化建设指南》（FYB/T54002-2017）、《科技法庭信息化建设规范》（FYB/T54001-2021）、《智能庭审应用技术要求》（FYB/T52038-2020）、《法院诉讼服务终端应用技术要求》（FYB/T52024-2018）、《庭审公开平台建设规范》（FYB/T52002.4-2017）及省高院信息化建设规范等文件要求，建设内容主要包括融合法庭、诉讼服务中心、执行指挥中心、警务保障中心、智慧运营感知中心、专案庭审指挥区、五网三云、数据中心（机房）、物证管理系统、“六专四室”、合议室及调解室、互联网庭审直播系统、数字审管平台等信息化系统