|
招标项目名称：
|
通海县集镇生活污水收集处理工程二期（河西镇片区）
|
|
标段编号：
|
GC530400202500034001001
|
标段名称：
|
通海县集镇生活污水收集处理工程二期（河西镇片区）
|
|
招标人：
|
通海县河西镇人民政府
|
招标人地址：
|
云南省玉溪市通海县河西镇西南街4号
|
|
招标联系人：
|
冯老师
|
联系电话：
|
18787766303
|
|
招标代理：
|
云南中诏项目管理有限公司
|
招标代理地址：
|
玉溪市红塔区李棋街道科创大道9号（数字玉溪运营中心）二楼
|
|
招标代理联系人：
|
夏苋春
|
招标代理联系电话：
|
13608772096
|
|
公共资源交易行业分类：
|
市政工程
|
工程类型：
|
设计施工总承包
|
|
合同估算价(万元)：
|
5081.08
|
开标时间：
|
2025-02-21 09:00
|
|
拦标价(费率或单价等)：
|
（1）设计费投标报价：设计费概算金额为：104.60万元，按设计费概算金额优惠下浮30.00%。 （2）施工费招标控制价：按审核结算价格优惠下浮2.50%。
|
监督部门及联系方式：
|
通海县住房和城乡建设局（0877—3012119）
|
|
公示开始时间：
|
2025-02-24 15:30
|
公示结束时间：
|
2025-03-03 18:00
|
|
招标方式：
|
公开招标
|
评标办法：
|
综合评估法
|
|
评标结果是否对外发布：
|
对外发布
|
公示性质：
|
正常
|
|
拟中标人情况说明：
|
|
|
评标情况：
|
该工程经评标委员会评审，推荐出中标候选人如下：
第一中标候选人：（牵头单位）云南建投第一建设有限公司，（成员单位）厦门东翔工程设计有限公司；
第二中标候选人：（牵头单位）云南建投第九建设有限公司，（成员单位）云南工程勘察设计院集团有限公司；
第三中标候选人：（牵头单位）云南途睿建设工程有限公司，（成员单位）福建华景建筑设计院有限公司。
|
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定，现将该项目评审结果予以公示，接受社会监督。如对中标候选人公示有异议的，请于公示期间内向招标人（招标代理机构）提出。
|
|
中标候选人信息
|
|
第一中标候选人：
|
云南建投第一建设有限公司
|
|
单位代码：
|
91530000329289276Q
|
|
联合体投标单位：
|
厦门东翔工程设计有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
9135020657504002XE
|
|
是否拟中标人：
|
是
|
|
评标排名：
|
1
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
（1）设计费投标报价：按设计费概算金额优惠下浮31.41%； （2）建安费投标报价：按审核结算价格优惠下浮 2.65%。
|
|
得分：
|
86.29
|
|
项目负责人：
|
成旭
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
证书：二级建造师注册证书；
编号：云2532022202210895。
|
|
项目负责人业绩：
|
|
|
工期（交货期）：
|
计划总工期240日历天。其中：设计工期预计30日历天；施工工期210日历天
|
|
质量：
|
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
（1）设计:
满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
（2）施工：
符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
（3）物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
施工：市政公用工程施工总承包贰级；
设计：市政行业（桥梁工程、排水工程、给水工程、道路工程）专业乙级；
|
|
信誉要求：
|
（1）信誉良好承诺书：
投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”，投标人提供无以上情况的承诺书，并对其真实性负责；若为联合体投标的，联合体投标的联合体各方均须作出声明，并对其真实性负责。
（2）无拖欠农民工工资承诺书：
根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68 号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。投标人在投标文件中提供无拖欠农民工工资承诺书。
（3）按月足额支付农民工工资的承诺书：
根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市保障农民工工资支付工作考核办法和玉溪市进一步加强工程建设领域农民工工资支付工作暂行办法的通知》玉政办通[2018]46号文件精神，投标人在投标文件中提供为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，并委托银行通过本企业农民工工资（劳务费）专用账户将工资划入农民工个人银行卡，按月足额支付农民工工资的承诺书。
（4）涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书：
投标人应如实说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼的情况，并提供涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）；
（5）诚信投标承诺书：
各投标人应诚信投标，确保投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律、法规进行严肃处罚，并提供诚信投标承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）。
|
|
企业类似业绩：
|
（1）施工：芒市芒核村排水沟黑臭水体治理项目；
（2）设计：兴国县2022年供排水设施建设项目（美丽乡镇建设兴江段）
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2015]000369
|
|
第二中标候选人：
|
云南建投第九建设有限公司
|
|
单位代码：
|
915300002165234762
|
|
联合体投标单位：
|
云南工程勘察设计院集团有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
91530000709709789P
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
2
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
（1）设计费投标报价：按设计费概算金额优惠下浮31.95%； （2）建安费投标报价：按审核结算价格优惠下浮 2.58%。
|
|
得分：
|
74.99
|
|
项目负责人：
|
曾大启
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
证书：一级建造师注册证书；
编号：云1532019202101165；
|
|
项目负责人业绩：
|
|
|
工期（交货期）：
|
计划总工期 240 日历天。其中：设计工期预计 30 日历天；施工工期 210 日历天。
|
|
质量：
|
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
（1）设计:
满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
（2）施工：
符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
（3）物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
施工：市政公用工程施工总承包贰级；
设计：市政行业（排水工程）乙级、市政行业（道路工程）乙级；
|
|
信誉要求：
|
（1）信誉良好承诺书：
投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”，投标人提供无以上情况的承诺书，并对其真实性负责；若为联合体投标的，联合体投标的联合体各方均须作出声明，并对其真实性负责。
（2）无拖欠农民工工资承诺书：
根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68 号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。投标人在投标文件中提供无拖欠农民工工资承诺书。
（3）按月足额支付农民工工资的承诺书：
根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市保障农民工工资支付工作考核办法和玉溪市进一步加强工程建设领域农民工工资支付工作暂行办法的通知》玉政办通[2018]46号文件精神，投标人在投标文件中提供为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，并委托银行通过本企业农民工工资（劳务费）专用账户将工资划入农民工个人银行卡，按月足额支付农民工工资的承诺书。
（4）涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书：
投标人应如实说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼的情况，并提供涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）；
（5）诚信投标承诺书：
各投标人应诚信投标，确保投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律、法规进行严肃处罚，并提供诚信投标承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）。
|
|
企业类似业绩：
|
（1）施工：保山中心城市老旧小区改造项目-排水系统改造及配套服务设施建设工程设计施工总承包；
（2）设计：双江自治县勐库镇污水处理厂及配套管网工程建设项目（EPC）。
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2005]010047
|
|
第三中标候选人：
|
云南途睿建设工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91530000587357614N
|
|
联合体投标单位：
|
福建华景建筑设计院有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
913502037593566945
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
3
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
（1）设计费投标报价：按设计费概算金额优惠下浮30.70%； （2）建安费投标报价：按审核结算价格优惠下浮 2.54%。
|
|
得分：
|
69.39
|
|
项目负责人：
|
江星
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
证书：二级建造师注册证书；
证号：云 2532019202114927。
|
|
项目负责人业绩：
|
|
|
工期（交货期）：
|
计划总工期 240 日历天。其中：设计工期预计 30 日历天；施工工期 210 日历天
|
|
质量：
|
质量标准：执行《建设项目工程总承包管理规范》（GB-T50358-2017）及国家、省、市现行法规、规范的相关规定。
（1）设计:
满足《市政公用工程设计文件编制深度规定》(建质[2013]57号)要求，符合国家、省、市及行业现行的相关标准、规范和规程的要求，确保设计成果资料通过审查及备案，确保报规通过。并对所提供的设计成果质量负终身责任。
（2）施工：
符合设计要求、市政工程相关质量验收规范要求及国家、省、市现行的验收标准，一次性验收合格并通过备案。
（3）物资和设备质量的标准：按发包人要求进行采购，物资和设备质量须符合设计图纸及有关标准规范的要求。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
（1）施工：市政公用工程施工总承包贰级；
（2）设计：市政行业（道路工程、给水工程、排水工程、桥梁工程）专业乙级。
|
|
信誉要求：
|
（1）信誉良好承诺书：
投标人信誉良好，投标人当前没有处于被责令停产、投标资格取消、财产被接管或冻结、破产等状态；投标人未曾骗取中标或严重违约或发生重大工程质量、安全事故，没有被建设行政主管部门列入黑名单的情况，未在“信用中国”（https://www.creditchina.gov.cn/）网站被列入失信被执行人、税收违法失信主体不良记录；按《云南省住房和城乡建设厅转发关于在招标竞标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》（云建建函【2016】422号）要求，未被列入最高人民法院官网中“全国法院失信被执行人名单”，投标人提供无以上情况的承诺书，并对其真实性负责；若为联合体投标的，联合体投标的联合体各方均须作出声明，并对其真实性负责。
（2）无拖欠农民工工资承诺书：
根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68 号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格。投标人在投标文件中提供无拖欠农民工工资承诺书。
（3）按月足额支付农民工工资的承诺书：
根据《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市保障农民工工资支付工作考核办法和玉溪市进一步加强工程建设领域农民工工资支付工作暂行办法的通知》玉政办通[2018]46号文件精神，投标人在投标文件中提供为招用的农民工申办银行个人工资账户并办理实名制工资支付银行卡，并委托银行通过本企业农民工工资（劳务费）专用账户将工资划入农民工个人银行卡，按月足额支付农民工工资的承诺书。
（4）涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书：
投标人应如实说明当前有无因投标人违约或不恰当履约引起的合同终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼的情况，并提供涉及诉讼及仲裁事件不影响申请人在本投标项目履约能力的承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）；
（5）诚信投标承诺书：
各投标人应诚信投标，确保投标文件提交的所有材料真实、准确、有效和完整，若投标人提供虚假材料，一经查实，即取消投标资格；对伪造、变造有关证件、材料、信息，骗取投标资格或中标的，将按照相关法律、法规进行严肃处罚，并提供诚信投标承诺书（若为联合体投标的，联合体投标的各方均须提供）。
|
|
企业类似业绩：
|
（1）施工：赤水河流域（威信段）水生态保护修复工程总承包（EPC）；
（2）设计：澳头港等2个片区市政排水管网正本清源改造工程。
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2014]000158
|
|
附件:
|
|
|
详细评分表:
|
|
