|
招标项目名称：
|
平村乡平村村仔猪扩繁基地建设项目设计、施工总承包
|
|
标段编号：
|
GC530900202500187001001
|
标段名称：
|
平村乡平村村仔猪扩繁基地建设项目设计、施工总承包
|
|
招标人：
|
临沧市临翔区畜牧渔业技术推广站
|
招标人地址：
|
临翔区扎路营巷74号
|
|
招标联系人：
|
李江飞
|
联系电话：
|
13988311173
|
|
招标代理：
|
云南九政工程管理服务有限公司
|
招标代理地址：
|
云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处塘平社区迎春巷4号6号楼105室
|
|
招标代理联系人：
|
周美玲
|
招标代理联系电话：
|
18388983478
|
|
公共资源交易行业分类：
|
农林工程
|
工程类型：
|
设计施工总承包
|
|
合同估算价(万元)：
|
600
|
开标时间：
|
2025-06-18 09:00
|
|
拦标价(费率或单价等)：
|
600
|
监督部门及联系方式：
|
临沧市临翔区农业农村局、0883-2138592
|
|
公示开始时间：
|
2025-06-23 08:30
|
公示结束时间：
|
2025-06-25 18:00
|
|
招标方式：
|
公开招标
|
评标办法：
|
综合评估法
|
|
评标结果是否对外发布：
|
对外发布
|
公示性质：
|
正常
|
|
拟中标人情况说明：
|
无
|
|
评标情况：
|
评标委员会根据公平、公正、科学、择优的原则，按照招标文件规定的评标办法，对投标文件通过形式响应性评审及资格评审的投标人按综合得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。中标候选人名单如下：第一中标候选人：福建晏格建设有限公司（宏骏勘察设计有限公司）。设计部分报价：下浮15%；施工部分报价：下浮3.5%。项目负责人：张祖爱，项目负责人资质等级及证书编号：二级建造师/闽2352007201361576。得分：88.88分。第二中标候选人：云南朝腾建筑工程有限公司（云南远科工程设计有限公司）。设计部分报价：下浮1.2% 施工部分报价：下浮1.2%，项目负责人：李德均，项目负责人资质等级及证书编号：二级建造师/云2532014202101794。得分：88.55分。第三中标候选人：云南滇铜建设工程有限公司（中誉恒信工程咨询有限公司）。设计部分报价：下浮50% 施工部分报价：下浮2%，项目负责人：陈天祥，项目负责人资质等级及证书编号：一级建造师云1512013201313059。得分：85.64分。
|
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期间向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。
|
|
中标候选人信息
|
|
第一中标候选人：
|
福建晏格建设有限公司
|
|
单位代码：
|
91350128MA357R5M0K
|
|
联合体投标单位：
|
宏骏勘察设计有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
91522601MAALPKAQ18
|
|
是否拟中标人：
|
是
|
|
评标排名：
|
1
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
设计部分报价：下浮15% 施工部分报价：下浮3.5%
|
|
得分：
|
88.88
|
|
项目负责人：
|
张祖爱
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级建造师/闽2352007201361576
|
|
项目负责人业绩：
|
本项目不要求
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期240日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量要求：符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范，并满足招标人就本项目提出的要求。②施工质量要求：符合现行相关质量验收标准的要求，一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级
施工资质：建筑工程施工总承包叁级
|
|
信誉要求：
|
1.信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）信息名单。投标人不能存在以上不良信用情况，以上内容投标人需提供承诺函（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）；
2.工资支付信用记录：提供未拖欠农民工工资支付信用记录（仅施工单位提供，以劳动保障监察信息管理系统查询的信用记录截图或劳动保障部门查询的农民工工资支付信用记录截图为准）或承诺书；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
4.投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况（投标文件中提供承诺书）。
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：
1.屏南县食用菌产业园区（集群）建设项目（二期）
2.同安工业集中区厦门和声工贸有限公司厂房加层项目
3.同安工业集中区厦门市晟弘电子有限公司厂房加层项目
施工业绩：
1.尼西乡新阳村尼西鸡养殖基地建设项目
2.香格里拉市格咱乡翁上村青储饲料加工厂巩固提升项目
3.香格里拉市五境乡生物燃料厂房建设项目
|
|
安全生产许可证：
|
（闽）JZ安许证[2021]100470
|
|
第二中标候选人：
|
云南朝腾建筑工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91530112329214143X
|
|
联合体投标单位：
|
云南远科工程设计有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
915309023518974897
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
2
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
设计部分报价：下浮1.2% 施工部分报价：下浮1.2%
|
|
得分：
|
88.55
|
|
项目负责人：
|
李德均
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级建造师/云2532014202101794
|
|
项目负责人业绩：
|
本项目不要求。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期240日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量要求：符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范，并满足招标人就本项目提出的要求。②施工质量要求：符合现行相关质量验收标准的要求，一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
设计资质：建筑行业（建筑工程）乙级
施工资质：建筑工程施工总承包贰级
|
|
信誉要求：
|
1.信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）信息名单。投标人不能存在以上不良信用情况，以上内容投标人需提供承诺函（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）；
2.工资支付信用记录：提供未拖欠农民工工资支付信用记录（仅施工单位提供，以劳动保障监察信息管理系统查询的信用记录截图或劳动保障部门查询的农民工工资支付信用记录截图为准）或承诺书；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
4.投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况（投标文件中提供承诺书）。
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：
1.沧源佤族自治县勐角民族乡勐角中学运动场建设项目设计、施工工程总承包（EPC）
2.沧源佤族自治县勐来村藏经洞片区农旅综合开发项目
施工业绩：
1.镇康县中心敬老院改扩建项目
2.镇康县老年公寓综合楼建设项目EPC（设计、施工总承包）
3.沧源自治县2023年保障性租赁住房建设项目-糯良乡
4.大理市海东镇乡村振兴“五朵金花”农业园建设项目(EPC)总承包
5.沧源佤族自治县岩帅镇中贺勐村2020年云南省民政厅挂钩帮扶生态养肉牛养殖厂建设项目
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2019]002917
|
|
第三中标候选人：
|
云南滇铜建设工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91530400MA6QJL7909
|
|
联合体投标单位：
|
中誉恒信工程咨询有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
91410105777950056Y
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
3
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
设计部分报价：下浮50% 施工部分报价：下浮2%
|
|
得分：
|
85.64
|
|
项目负责人：
|
陈天祥
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
一级建造师/云1512013201313059
|
|
项目负责人业绩：
|
本项目不要求。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期240日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量要求：符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范，并满足招标人就本项目提出的要求。②施工质量要求：符合现行相关质量验收标准的要求，一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
建筑行业（建筑工程）甲级
建筑工程施工总承包贰级
|
|
信誉要求：
|
1.信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；未被列入“国家企业信用信息公示系统”网站（http://www.gsxt.gov.cn/index.html）严重违法失信企业名单（黑名单）信息名单。投标人不能存在以上不良信用情况，以上内容投标人需提供承诺函（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）；
2.工资支付信用记录：提供未拖欠农民工工资支付信用记录（仅施工单位提供，以劳动保障监察信息管理系统查询的信用记录截图或劳动保障部门查询的农民工工资支付信用记录截图为准）或承诺书；
3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
4.投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况（投标文件中提供承诺书）。
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：
1.宝丰县中医院提升改造项目-设计
2.佳木斯市向阳区 2023 年老旧小区改造工程(设计)二标段
3.南阳市综合养老服务中心建设项目勘察设计
施工业绩：
1.盘龙区 2024 年城镇老旧小区改造工程基础配套设施项目(青云街
道片区)施工二标段
2.昆明幼儿师范高等专科学校门诊部和学生服务中心餐厅功能完善项目
一标段
3.昆明市第三人民医院二号楼装修改造零星修缮项目
4.昆明西南联大研究院附属学校中学运动场及跑道改建项目
5.
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字[2023]704713
|
|
附件:
|
|
|
详细评分表:
|
|
