|
招标项目名称：
|
临翔区10万羽智能蛋鸡养殖场建设项目设计、施工总承包
|
|
标段编号：
|
GC530900202500190001001
|
标段名称：
|
临翔区10万羽智能蛋鸡养殖场建设项目设计、施工总承包
|
|
招标人：
|
临沧市临翔区畜牧渔业技术推广站
|
招标人地址：
|
临翔区新安路668号
|
|
招标联系人：
|
李江飞
|
联系电话：
|
13988311173
|
|
招标代理：
|
云南九政工程管理服务有限公司
|
招标代理地址：
|
云南省临沧市临翔区凤翔街道办事处塘平社区迎春巷4号4号楼105室
|
|
招标代理联系人：
|
周美玲
|
招标代理联系电话：
|
18388983478
|
|
公共资源交易行业分类：
|
农林工程
|
工程类型：
|
设计施工总承包
|
|
合同估算价(万元)：
|
870
|
开标时间：
|
2025-06-19 09:00
|
|
拦标价(费率或单价等)：
|
870
|
监督部门及联系方式：
|
临沧市临翔区农业农村局、0883-2138592
|
|
公示开始时间：
|
2025-06-23 08:30
|
公示结束时间：
|
2025-06-25 18:00
|
|
招标方式：
|
公开招标
|
评标办法：
|
综合评估
|
|
评标结果是否对外发布：
|
对外发布
|
公示性质：
|
正常
|
|
拟中标人情况说明：
|
无
|
|
评标情况：
|
评标委员会根据公平、公正、科学、择优的原则，按照招标文件规定的评标办法，对投标文件通过形式响应性评审及资格评审的投标人按综合得分由高到低的顺序推荐出中标候选人。中标候选人名单如下：
第一中标候选人：云南博水建设工程有限公司（浙江新中环建筑设计有限公司）,设计费投标报价156600.00 元（大写：壹拾伍万陆仟陆佰元整），建筑安装工程费报价（下浮率）1.21 %; 得分: 81.87分;
第二中标候选人:临沧集诚劳务有限公司（中亿国际设计集团有限公司）,设计费投标报价¥137560.00元（大写：壹拾叁万柒仟伍佰陆拾元整），建筑安装工程费报价（下浮率）2.36 %;得分:75.84分;
第三中标候选人:云南升迪建筑工程有限公司（一方设计集团有限公司）,设计费投标报价168580.00元（大写：壹拾陆万捌仟伍佰捌拾元整），建筑安装工程费报价（下浮率）0.77%;得分:70.96分。
|
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
|
根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规规定，现将该项目评标结果予以公示，接受社会监督。若对上述公示有异议，可在公示期内向招标人进行质疑，对质疑答复不满的，可到同级公管局、行业主管部门投诉。
|
|
中标候选人信息
|
|
第一中标候选人：
|
云南博水建设工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91530900MA6QBECA8P
|
|
联合体投标单位：
|
浙江新中环建筑设计有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
913300007477012514
|
|
是否拟中标人：
|
是
|
|
评标排名：
|
1
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
1.21%
|
|
得分：
|
81.87
|
|
项目负责人：
|
李国峰
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级注册建造师、云 2532023202328978
|
|
项目负责人业绩：
|
勐勐镇那布片区甘蔗定点剥叶及饲草加工建设项目，合同金额：1975000.00 元，建设规模：1.新建甘蔗定点剥叶与青储饲料加工站 1 座，占地面积约 7 亩(甘蔗剥叶加工大棚 600m、仓储用房 650m'、管理用房 227m'、配电室、计量房 10m'、硬化地坪 1000m)。2.新建甘蔗定点剥叶加工生产线 1 条(购置处理量 200 吨/日甘蔗剥叶机 1 台、过磅秤 1 台、粉碎打包一体机 1 台、叉车 1 台、变压器 1 台)。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期 240 日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量标准：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计文件施工图审查合格书； ②施工质量标准：符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准，符合设计要求，满足发包人使用需求，按国家现行标准规范一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
设计：建筑行业（建筑工程）甲级；
施工：建筑工程施工总承包贰级。
|
|
信誉要求：
|
①信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人自行承诺；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
②企业、企业法定代表人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；企业、企业法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入重大税收违法失信主体和严重拖欠农民工工资失信主体；企业、法定代表人、施工负责人及设计负责人无行贿犯罪记录；以上各项要求投标人分别自行提供承诺或证明材料；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
③潜在投标人应提供无拖欠农民工工资情况承诺，根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格；投标人需出具对农民工工资进行专户管理按时支付的承诺函；（如为联合体投标的，由联合体中负责施工任务的成员单位提供）
④投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况；（投标文件中提供承诺书，如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：北流市正邦生态养殖场项目二期施工图设计，合同价格：1725000.00 元，项目描述：项目用地面积 1254.87 亩，总建筑面积 154106.55 平方米。新建猪舍、办公楼、员工宿舍、食堂、仓库及其他附属及整套设备设施等，项目建成后，年出栏生猪 262000 头。
施工业绩：勐勐镇那布片区甘蔗定点剥叶及饲草加工建设项目，合同价格：1975000.00 元，项目描述：1.新建甘蔗定点剥叶与青储饲料加工站 1 座，占地面积约 7 亩(甘蔗剥叶加工大棚 600m、仓储用房 650m'、管理用房 227m'、配电室、计量房 10m'、硬化地坪 1000m)。2.新建甘蔗定点剥叶加工生产线 1 条(购置处理量 200 吨/日甘蔗剥叶机 1 台、过磅秤 1 台、粉碎打包一体机 1 台、叉车 1 台、变压器 1 台)。
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字【2021】001544
|
|
第二中标候选人：
|
临沧集诚劳务有限公司
|
|
单位代码：
|
91530900MA6L09XP6U
|
|
联合体投标单位：
|
中亿国际设计集团有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
91520625MAAL1NNW0Q
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
2
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
2.36 %
|
|
得分：
|
75.84
|
|
项目负责人：
|
鲁颖兵
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级注册建造师、云 2532013202137439
|
|
项目负责人业绩：
|
南美乡坡脚村农产品加工厂建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC)，合同价格：485.86 万元，建设规模：1)新建钢架结构标准厂房 1000 平方米(无菌加工车间 600平方米，无菌分拣车间 200 平方米，低温操作车间 200 平方米)，并配套相关操作设施设备:2)新建冷库300 立方米(速冻库 150 立方米、冷鲜库 150 立方米)及相关配套设施:3)新建管理用房 200 平方米:4)建设公厕 1 座，硬化厂区场地 1400平方米，配套路灯、围墙、消防设施等附属工程(未明确工程量的最终以设计施工图为准)。
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期 240 日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量标准：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计文件施工图审查合格书； ②施工质量标准：符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准，符合设计要求，满足发包人使用需求，按国家现行标准规范一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
设计：建筑行业（建筑、人防）乙级；
施工：建筑工程施工总承包叁级。
|
|
信誉要求：
|
①信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人自行承诺；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
②企业、企业法定代表人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；企业、企业法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入重大税收违法失信主体和严重拖欠农民工工资失信主体；企业、法定代表人、施工负责人及设计负责人无行贿犯罪记录；以上各项要求投标人分别自行提供承诺或证明材料；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
③潜在投标人应提供无拖欠农民工工资情况承诺，根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格；投标人需出具对农民工工资进行专户管理按时支付的承诺函；（如为联合体投标的，由联合体中负责施工任务的成员单位提供）
④投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况；（投标文件中提供承诺书，如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：小中甸镇联合村高原草莓产业园建设项目设计施工总承包(EPC)，合同价格：18.5 万元，项目描述：新建温室大棚 18400 ㎡、升降式裁培槽 2176m、6 个标准棚安装自动立式栽培架、自动化管控系统一套、仓库分拣车间 633.36 ㎡、管理用房 409.6 ㎡、水肥房 98.56 ㎡、田间道路 488m、排水沟 1176m 及土地平整 66.47 亩、供电线路及变压器 1 项。
施工业绩：南美乡坡脚村农产品加工厂建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC)，合同价格：485.86 万元，项目描述：1)新建钢架结构标准厂房 1000 平方米(无菌加工车间 600 平方米，无菌分拣车间 200 平方米，低温
542操作车间 200 平方米)，并配套相关操作设施设备:2)新建冷库 300 立方米(速冻库 150 立方米、冷鲜库 150 立方米)及相关配套设施:3)新建管理用房 200 平方米:4)建设公厕 1 座，硬化厂区场地 1400 平方米，配套路灯、围墙、消防设施等附属工程(未明确工程量的最终以设计施工图为准)。
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字【2021】001425
|
|
第三中标候选人：
|
云南升迪建筑工程有限公司
|
|
单位代码：
|
91530900MAC6YQBHXC
|
|
联合体投标单位：
|
一方设计集团有限公司
|
|
联合体投标单位代码：
|
91441702722409262F
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
3
|
|
价格类型：
|
费率或单价等
|
|
报价：
|
0.77 %
|
|
得分：
|
70.96
|
|
项目负责人：
|
张祖俊
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
二级注册建造师、云 2532022202314565
|
|
项目负责人业绩：
|
无
|
|
工期（交货期）：
|
计划工期240日历天（包含设计、施工所需的全部工作时间）
|
|
质量：
|
①设计质量标准：符合国家相关工程设计深度的要求并通过有关部门的审查取得设计文件施工图审查合格书； ②施工质量标准：符合国家及行业颁布的现行相关质量验收标准，符合设计要求，满足发包人使用需求，按国家现行标准规范一次性验收合格。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
设计：建筑行业(建筑工程)甲级；
施工：建筑工程施工总承包贰级。
|
|
信誉要求：
|
①信誉良好，无处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态；近三年没有骗取中标和严重违约及重大工程质量、安全事故记录；投标人自行承诺；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
②企业、企业法定代表人在“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/）中未被列入失信被执行人名单；企业、企业法定代表人在“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）未被列入重大税收违法失信主体和严重拖欠农民工工资失信主体；企业、法定代表人、施工负责人及设计负责人无行贿犯罪记录；以上各项要求投标人分别自行提供承诺或证明材料；（如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
③潜在投标人应提供无拖欠农民工工资情况承诺，根据《云南省人民政府办公厅关于全面治理拖欠农民工工资问题的实施意见》（云政办发【2016】68号）的规定，在工程项目招投标过程中，若投标人有拖欠工资重大违法行为，取消其中标资格；投标人需出具对农民工工资进行专户管理按时支付的承诺函；（如为联合体投标的，由联合体中负责施工任务的成员单位提供）
④投标人2022年至今未发生重大诉讼及仲裁情况；（投标文件中提供承诺书，如为联合体投标的，联合体各方均需提供）
注：如有重大诉讼及仲裁情况，应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件。
⑤单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的投标活动。
|
|
企业类似业绩：
|
设计业绩：黄埔区新龙镇中心卫生院公卫健康楼项目，合同价格：303.250941 万元，项目描述：拆除医院内现状供应楼、新建公卫健康楼。拆除供应楼建筑面积为 974 平方米，新建公卫健康楼总建筑面积约 17120 平方米，其中地上建筑面积 11520 平方米地下建筑面积约 5600 平方米。项目建设内容主要包括拆除医院内现状供应楼、新建公卫健康楼及相关配套的建设等。最终以可研批复为准。
施工业绩：云南省巨灾防范工程一地震监测站运行环境建设(二期项目第 12 标段:双江地下流体综合观测站改造)，合同价格：1021238.49 元，项目描述：“云南省巨灾防范工程一地震监测站运行环境建设二期项目”的基本内容是 1.改建观测站业务用房，面积 150 平方米；2.改造供电系统、综合防雷系统、安全监控系统；围墙修缮及观测场地改造；3.地下流体综合观测站进站道路改造，场地整治；4.勐勐基准站进站道路改造及屋顶防水处理。具体工作内容详见图纸及工程量清单。
|
|
安全生产许可证：
|
（云）JZ安许证字【2023】704381
|
|
附件:
|
|
|
详细评分表:
|
|
