|
招标项目名称：
|
（ZY）富民县2025年高标准农田建设项目监理服务
|
|
标段编号：
|
GC530100202500990001001
|
标段名称：
|
（ZY）富民县2025年高标准农田建设项目监理服务
|
|
招标人：
|
富民县农业农村局
|
招标人地址：
|
富民县环城南路8号
|
|
招标联系人：
|
丁洪伟
|
联系电话：
|
13888536670
|
|
招标代理：
|
云南招标股份有限公司
|
招标代理地址：
|
|
|
招标代理联系人：
|
罗渊
|
招标代理联系电话：
|
13987178248
|
|
公共资源交易行业分类：
|
农林工程
|
工程类型：
|
监理
|
|
合同估算价(万元)：
|
27.2279
|
开标时间：
|
2025-12-18 09:00
|
|
拦标价(万元)：
|
27.2279
|
监督部门及联系方式：
|
富民县农业农村局 0871-68817015
|
|
公示开始时间：
|
2025-12-19 17:00
|
公示结束时间：
|
2025-12-23 23:59
|
|
招标方式：
|
公开招标
|
评标办法：
|
综合评估法
|
|
评标结果是否对外发布：
|
对外发布
|
公示性质：
|
正常
|
|
拟中标人情况说明：
|
无
|
|
异议、投诉、监督渠道及其他内容：
|
根据《中华人民共和国招标投标法》、《云南省招标投标活动投诉处理办法》等相关规 定，如对评标结果有异议，请于公示期内以书面实名制形式向招标人及代理机构提出异 议；如对招标人和代理机构的处理结果不满意的，可继续向其提出异议或以书面实名制 形式向该项目的行政监督部门提出投诉；对行政监督部门的投诉处理决定不服或者行政监督部门逾期未做处理的，可依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
|
|
中标候选人信息
|
|
第一中标候选人：
|
君利源珺工程咨询有限公司
|
|
单位代码：
|
914101055724726445
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
是
|
|
评标排名：
|
1
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
26.68
|
|
得分：
|
86.27
|
|
项目负责人：
|
梁力胜
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
注册专业：水利工程施工监理；注册证书编号2310003984
|
|
项目负责人业绩：
|
资格未作要求。
|
|
工期（交货期）：
|
自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满，并完成所有监理工作（包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合工程的审计及验收等）止。
|
|
质量：
|
严格执行《建设工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》和国家现行工程建设强制性标准。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
水利工程施工监理甲级资质，证书编号：水建监资字号22022101A2525号；
|
|
信誉要求：
|
投标人信誉良好，提供了当前未被建设行政主管部门取消投标资格承诺书；未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”失信被执行人，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单；投标人及其法定代表人（主要负责人或实际控制人）、项目负责人参加招标活动前3年内（成立时间不足3年的，从成立日期起算），未存在“中国裁判文书网”中记载的生效的刑事判决书、刑事裁定书认定的行贿行为记录。
|
|
企业类似业绩：
|
资格未作要求。
|
|
安全生产许可证：
|
本项目不作要求。
|
|
第二中标候选人：
|
昆明建设咨询管理有限公司
|
|
单位代码：
|
91530100216613754T
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
2
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
24.8
|
|
得分：
|
84.93
|
|
项目负责人：
|
阳照玉
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
注册专业：水利水电工程；注册证书编号：53003867；
|
|
项目负责人业绩：
|
资格未作要求。
|
|
工期（交货期）：
|
自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满，并完成所有监理工作（包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合工程的审计及验收等）止。
|
|
质量：
|
严格执行《建设工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》和国家现行工程建设强制性标准。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
工程监理综合资质，证书编号：E153000137
|
|
信誉要求：
|
投标人信誉良好，提供了当前未被建设行政主管部门取消投标资格承诺书；未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”失信被执行人，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单；投标人及其法定代表人（主要负责人或实际控制人）、项目负责人参加招标活动前3年内（成立时间不足3年的，从成立日期起算），未存在“中国裁判文书网”中记载的生效的刑事判决书、刑事裁定书认定的行贿行为记录。
|
|
企业类似业绩：
|
资格未作要求。
|
|
安全生产许可证：
|
本项目不作要求。
|
|
第三中标候选人：
|
昆明融汇建设工程咨询有限公司
|
|
单位代码：
|
915301026930764293
|
|
联合体投标单位：
|
无
|
|
联合体投标单位代码：
|
无
|
|
是否拟中标人：
|
否
|
|
评标排名：
|
3
|
|
价格类型：
|
(万元)
|
|
报价：
|
24.24
|
|
得分：
|
81.93
|
|
项目负责人：
|
向林
|
|
项目负责人相关证书名称和编号：
|
注册专业：水利工程施工监理； 注册证书编号：2510004990
|
|
项目负责人业绩：
|
资格未作要求。
|
|
工期（交货期）：
|
自合同签订之日起至竣工验收交付使用后且缺陷责任期满，并完成所有监理工作（包括竣工资料审核、竣工结算审核、监理自身资料归档移交、配合工程的审计及验收等）止。
|
|
质量：
|
严格执行《建设工程监理规范》、《建设工程质量管理条例》和国家现行工程建设强制性标准。
|
|
响应招标文件要求的资格能力条件
|
|
投标人资质等级：
|
水利工程施工监理乙级，证书编号：水建监资字第22025101B263号
|
|
信誉要求：
|
投标人信誉良好，提供了当前未被建设行政主管部门取消投标资格承诺书；未被列入“中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）”失信被执行人，未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)重大税收违法失信主体名单；投标人及其法定代表人（主要负责人或实际控制人）、项目负责人参加招标活动前3年内（成立时间不足3年的，从成立日期起算），未存在“中国裁判文书网”中记载的生效的刑事判决书、刑事裁定书认定的行贿行为记录。
|
|
企业类似业绩：
|
资格未作要求。
|
|
安全生产许可证：
|
本项目不作要求。
|
|
评标情况：
|
本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表0名组成评标委员会进行评标，并形成评标报告。
|
|
详细评分表:
|
|
|
附件:
|
|
