兴庆区2024年住宅老旧电梯更新改造项目四、五标段设备采购招标公告

兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目四、五标段 设备采购

招标公告

1.招标条件

本招标项目 兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目 已由 银川市兴庆区发展和改革局 以项目代码： 2408-640104-89-05-763267 号批准，项目业主为 宁夏兴辰建设工程有限公司 ，资 金来自 超长期特别国债资金、企业自筹及业主自筹 ， 招标人为 宁夏兴辰建设工程有限公司 。项目已具备招标条件，现对该采购项目进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2. 1 项目概况：更新改造 兴庆区 住宅小区老旧电梯。

2.2 建设地点：银川市 兴庆区

2.3 建设工期：电梯交货安装期： 90 天（其中交货期： 30 天，安装工期： 60 天）

2.4 标段划分： 本项目共划分五个标段，其中

一标段：兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目（凤凰 北街街道辖区 ）；

二标段：兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目（新华街街道、前进街街道辖区）；

三标段：兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目（ 丽景街街道、胜利街街道辖区 ）；

四标段：兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目（ 文化街街道、玉皇阁北街街道、中山南街街道、富宁街街道辖区 ）；

五标段：兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目（大新镇 辖区 ）；

2.5 招标内容： 兴庆区 2024年住宅老旧电梯更新改造项目四、五标段电梯设备的采购、安装及原有电梯拆除，本次电梯设备采购数量共计87部，具体电梯参数要求详见设备采购清单。本公告内容为四、五标段内容。

（说明工程建设项目的规模、建设地点、建设工期、标段划分和本次招标采购设备的名称 、 数量、技术规格、交货地点、交货安装期等）。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具备：投标人必须是依法注册，具有独立法人资格的电梯生产商或销售代理商，有类似业绩。如为生产商投标的提供特种设备生产许可证和质量监督部门签发的特种设备生产许可证 （ 电梯安装 （ 含维修 ）） ；如为销售代理商须具有质量监督部门签发的特种设备生产许可证 （ 电梯安装 （ 含维修 ）） ，并出具产品制造厂家提供的针对本项目唯一的有效代理授权书 （ 须盖制造厂家公章 ） 和拟供货物生产商的特种设备生产许可证 （ 须盖制造厂家公章 ） 。

3.2 通过 “信用中国”网站查询投标人是否为失信被执行人，并限制失信被执行人参与此次投标（开标当日由招标代理机构统一查询结果为准）。

3.3 通过 “中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位, 限制其参与投标活动。限定期限为近一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标代理机构统一查询结果为准）。

3.4 本次招标不接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求： /

3. 5 一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

4.招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，请于2025-01- 24 00:00至2025-0 2 - 07 23:59(北京时间，下同) ， 登录宁夏回族自治区公共资源交易网电子交易平台免费下载资格预审文件。联合体投标的 ， 由联合体牵头人下载招标文件。

4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书安全登录管理。

5.投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025-0 2 - 17 10 :00 ， 投标人应在截止时间前通过 “电子交易平台”递交电子投标文件。

5.2 逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收。

6.发布公告的媒介

本次招标公告在 “宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台 ”

上发布。

7.联系方式

招标人： 宁夏兴辰建设工程有限公司 招标代理机构： 宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司

地址： 银川市兴庆区大新镇银佐公路新安家园 地址： 银川市金凤区黄河东路 730号百盛王朝大厦10楼

联系人： 张红燕 联系人： 陈瑞、蔡丹、王立娴、黄立安、杨媚、杨国东、王稼祥

电话： 13079595775 电话： 17395162693  18295191515  0951-8931372

2025年01月24日

宁夏鹏程飞建设工程咨询有限公司