银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程施工、监理
- 项目名称： 银川市兴庆区东部防涝能力提升项目调蓄池建设工程施工监理
- 项目地址： 银川市第五污水处理厂内北侧空地
- 范围： 2.1项目概况：新建调蓄池1座、格栅间及变配电室1座，配套建设调蓄池进出水管道、格栅、提升泵池、闸室、配电间等，内容包括建筑工程、结构工程、支护工程、电气工程、采暖通风工程、总图工程、除臭系统、真空冲洗系统及其他附属设施等 ; 施工：银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程招标文件、施工图纸及工程量清单范围内的所有内容；监理：项目施工全过程及保修阶段监理 ; 等。 3.投标人资格要求 3.1本次施工标段招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包壹级（含）及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业一级注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程的项目经理
- 报名开始时间： 2025-06-05
- 报名结束时间： 2025-06-13
项目详情
银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程施工及监理招标公告
1.招标条件
本招标项目 银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程 已由 银川市审批服务管理局 以 《关于银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程初步设计的批复》 银审服（批）发〔2025〕90号 文件 批准建设，建设资 金来自 财政资金 ， 招标人为 宁夏正宏工程咨询有限公司（项目委托管理单位） 。 项目已具备招标条件， 现对该项目 施工 及监理 进行公开招标。
宁夏国际招标咨询集团有限公司 受招标人委托负责本工程的招标事宜。
项目代码： 2410-640104-17-01-236730
2.项目概况与招标范围
2.1 项目概况： 新建调蓄池1座、格栅间及变配电室1座，配套建设调蓄池进出水管道、格栅、提升泵池、闸室、配电间等，内容包括建筑工程、结构工程、支护工程、电气工程、采暖通风工程、总图工程、除臭系统、真空冲洗系统及其他附属设施等。
2.2建设地点： 银川市第五污水处理厂内北侧空地；
2.3计划工期： 295日历天
2.4招标范围 ：施工 ： 银川市兴庆区东部防涝能力提升项目-调蓄池建设工程 招标文件、施工图纸及工程量清单范围内的所有内容；监理：项目施工全过程及保修阶段监理。
2.5标段划分： 本项目共划分为施工 及 监理。
注：说明本次招标项目的建设地点、规模、计划工期、招标范围、标段划分（如果有）等。
3.投标人资格要求
3.1本次施工 标段 招标要求投标人具备独立法人资格，且同时具有建设行政主管部门颁发的 市政公用工程 施工总承包 壹 级（含）及以上 资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备 市政公用工程 专业 一 级注册建造师执业资格 ，具备有效的安全生产考核合格证书，且未担任其他在施建设工程的项目经理。
3.2本次监理标段招标要求投标人必须是依法注册具有独立的法人资格，须具备住房城乡建设行政主管部门颁发的 市政公用工程专业监理乙级及以上 资质 ，并在人员、试验检测仪器设备方面具有相应的监理能力 ， 拟派总监理工程师 须具有 国家注册 市政公用 工程专业的监理工程师执业资格 。
3.3 通过“信用中国”网站查询投标主体，被列为失信被执行人的，限制其参与投标活动。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3. 4 通过“中国裁判文书网”网站查询投标主体，有行贿犯罪记录的投标单位，限制其参与投标活动。限定期限为一年，单位犯罪自人民法院判决、裁定生效之日起。（开标当日由招标人委托的代理机构统一查询结果为准）
3.5 因违规，被建设行政主管部门清除宁夏建筑市场以及限制在银从事建筑资格的企业，不得参与本项目投标。如有以上情况弄虚作假投标者，一经发现上报上级建设行政主管部门，依据相关规定进行处理。
3. 6 本次招标 不接受 联合体投标。
4.招标文件的获取
4.1凡有意参加投标者，请于 2025 年 06 月 05 日至 2025 年 06 月 13 日 18 时 00 分 （北京时间，下同） ，登录“宁夏回族自治区公共资源交易平台”（以下简称“电子交易平台”）免费下载电子版招标文件。联合体投标的，由联合体牵头人下载招标文件。
4.2 “电子交易平台”实行CA数字证书等方式安全登录管理。
4.3在规定时间内未按以上程序进行网上投标登记及下载招标文件的潜在投标单位，在投标报名时间截止后系统将自动关闭，不再接受投标登记，且投标一律不予接收。
5.投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2025 年 06 月 26 日 09 时 00 分 ，投标人应在截止时间前通过“电子交易平台”递交电子投标文件（开标地点：登录“宁夏不见面开标大厅”准时参加开标活动）。
5.2 本项目采用“不见面开标模式”，逾期送达的投标文件，“电子交易平台”将予以拒收 。
6.发布公告的媒介
本次招标公告在“宁夏回族自治区公共资源交易网”、“中国招标投标公共服务平台”上发布。
注 ： 请各投标人在报名结束至开标前随时关注宁夏回族自治区公共资源交易平台“澄清/变更”公告栏。你所关注的项目有可能进行时间或内容上的调整。调整内容只在“澄清/变更”公告栏中以公告形式公示。招标人（招标代理机构）不再以其他方式通知。如因自身原因未及时关注招标公告或变更（澄清、补充等）公告从而导致投标失败，其后果自行承担。
7.项目监督部门及联系方式
本项目招标投标监督部门为：银川市建设工程招标投标管理中心，联系电话：0951-5556780。
8 .联系方式
招 标 人： 宁夏正宏工程咨询有限公司
地 址： 宁夏银川市金凤区悦海新天地B座写字楼9楼908室
邮 编：75000 1
联 系 人： 李明
电 话： 0951-8569287
招标代理机构： 宁夏国际招标咨询集团有限公司
地 址： 宁夏银川市虹桥南街西侧天源财汇中心15层招标一部
邮 编：750001
联 系 人： 赵梓辰、郑宇
电 话： 0951-7829123