泰州湘诚建设咨询有限公司 代理机构
最近参与项目的招标信息
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目五标段大泗社区道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗社区道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约39.98万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目四标段大泗社区公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗社区公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约59万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目三标段大泗镇马龙村涵桥改造项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗镇马龙村涵桥改造，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约89.12万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目二标段杨营村公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：杨营村公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约164.02万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目一标段大马村公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大马村公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约203.92万元
兴泰公路泰渔路金通绿城北侧地块污水管网工程
项目位于兴泰公路，南起泰渔路北至金通绿城北侧地块，新建DN500球墨铸铁管约417米，DN400PE管约1359米，DN600牵引管约86米，污水检查井10座，一体化提升泵站1座，消能井1座，同时配套绿化迁移以及道路恢复等。2.3工期要求：120日历天2.4招标范围及标段划分
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助节余资金增做工程
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助）节余资金增做工程，项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落：城东街道唐甸村、朱东村、魏徐村等3个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要建设内容：朱东村3#农桥（15m*5m桥梁工程1座），3.0m宽机耕路（唐甸村19号、魏徐村20-22号、朱东村23号，合计1.399km）配套路下涵φ60×6m（6座）、连接管涵φ60（20m）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约127.9万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期100日历天。计划于2024年12月31日开工（具体以监理通知为准）2025年4月9日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：项目开工后付合同价30%的预算款；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年12月13日24时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市农业农村建设交易平台（网址：http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成本项目有关投标信息填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助一标段
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助），项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落:城东街道窑头村、唐甸村、孙金村、朱东村、魏徐村等5个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要包含魏徐村及唐甸村U80明渠（1.47km）、唐甸村1#泵站、魏徐村1#泵站、唐甸村排水涵洞Φ100×8m（1座位）、唐甸村30m*5m桥梁工程（1座）、3.0m宽水泥路（唐甸村1-8号、朱东村14号及窑头村15-17号道路，合计3.466km）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额：408.103007万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期230日历天。计划于2024年9月10日开工（具体以监理通知为准）2025年4月27日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：合同签订进场施工预付合同价的10%；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年8月30日00时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市水利工程建设交易平台（http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Login.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成 本项目有关投标信息 填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助二标段
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助），项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落:城东街道窑头村、唐甸村、孙金村、朱东村、魏徐村等5个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要建设内容如下：管道灌溉500亩、孙金村1#、2#及3#泵站、魏徐村排水涵洞Φ100×8m（1座位）、魏徐村10m*5m桥梁工程（1座）、3.0m宽机耕路（窑头村11-12号、孙金村9-10号、13号、18号道路，合计2.055km）配套路下涵φ80×6m（12座）、连接管涵φ60（48m）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额：371.334729万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期230日历天。计划于2024年9月10日开工（具体以监理通知为准）2025年4月27日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：合同签订进场施工预付合同价的10%；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年8月30日00时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市水利工程建设交易平台（http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Login.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成 本项目有关投标信息 填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2022年海陵区老旧小区综合整治项目文峰小区改造工程
项目对海陵区范围内的天德小区、任景5、6号楼、东河花苑、鸿发小区、景光南苑、金通桃园、八建宿舍、唐仁苑、头营、世纪吉星、东河花苑二期、文峰小区、鼓楼路550号大院、鼓楼路农行宿舍及周边住宅、阳光新景、税东街、迎春西路组团、天阳花园、工人新村等19小区进行综合整治、总建筑面积约52.1万平方米、涉及房屋167幢、主要建设内容包括雨污水分流、海绵城市建设、停车位改造、内外墙出新、智能安防、绿化提升、路灯维修、强弱电改造、公共文化活动场所新建改造、增设健身设施、增设智能取件箱、增设充电桩、增设无障碍通道等。2.3工期要求：100日历天2.4招标范围及标段划分
最近参与项目的中标信息
兴泰公路泰渔路金通绿城北侧地块污水管网工程
项目位于兴泰公路，南起泰渔路北至金通绿城北侧地块，新建DN500球墨铸铁管约417米，DN400PE管约1359米，DN600牵引管约86米，污水检查井10座，一体化提升泵站1座，消能井1座，同时配套绿化迁移以及道路恢复等。2.3工期要求：120日历天2.4招标范围及标段划分
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助节余资金增做工程
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助）节余资金增做工程，项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落：城东街道唐甸村、朱东村、魏徐村等3个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要建设内容：朱东村3#农桥（15m*5m桥梁工程1座），3.0m宽机耕路（唐甸村19号、魏徐村20-22号、朱东村23号，合计1.399km）配套路下涵φ60×6m（6座）、连接管涵φ60（20m）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约127.9万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期100日历天。计划于2024年12月31日开工（具体以监理通知为准）2025年4月9日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：项目开工后付合同价30%的预算款；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年12月13日24时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市农业农村建设交易平台（网址：http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成本项目有关投标信息填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2022年海陵区老旧小区综合整治项目文峰小区改造工程
项目对海陵区范围内的天德小区、任景5、6号楼、东河花苑、鸿发小区、景光南苑、金通桃园、八建宿舍、唐仁苑、头营、世纪吉星、东河花苑二期、文峰小区、鼓楼路550号大院、鼓楼路农行宿舍及周边住宅、阳光新景、税东街、迎春西路组团、天阳花园、工人新村等19小区进行综合整治、总建筑面积约52.1万平方米、涉及房屋167幢、主要建设内容包括雨污水分流、海绵城市建设、停车位改造、内外墙出新、智能安防、绿化提升、路灯维修、强弱电改造、公共文化活动场所新建改造、增设健身设施、增设智能取件箱、增设充电桩、增设无障碍通道等。2.3工期要求：100日历天2.4招标范围及标段划分
最近参与招投标信息
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目五标段大泗社区道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗社区道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约39.98万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目一标段大马村公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大马村公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约203.92万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目三标段大泗镇马龙村涵桥改造项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗镇马龙村涵桥改造，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约89.12万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目四标段大泗社区公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：大泗社区公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约59万元
2024年度市级乡村振兴一般片区建设财政奖补项目二标段杨营村公共基础设施道路提升项目
2.1项目建设地点：泰州市高港区大泗镇 2.2项目总体建设内容：拟实施大泗镇马龙村涵桥改造、大泗社区道路提升、杨营村公共基础设施道路提升、大马村公共基础设施道路提升、大泗社区公共基础设施道路提升等5个项目 ; 项目位于泰州市高港区，主要建设内容：杨营村公共基础设施道路提升，具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约164.02万元
兴泰公路泰渔路金通绿城北侧地块污水管网工程
项目位于兴泰公路，南起泰渔路北至金通绿城北侧地块，新建DN500球墨铸铁管约417米，DN400PE管约1359米，DN600牵引管约86米，污水检查井10座，一体化提升泵站1座，消能井1座，同时配套绿化迁移以及道路恢复等。2.3工期要求：120日历天2.4招标范围及标段划分
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助节余资金增做工程
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助）节余资金增做工程，项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落：城东街道唐甸村、朱东村、魏徐村等3个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要建设内容：朱东村3#农桥（15m*5m桥梁工程1座），3.0m宽机耕路（唐甸村19号、魏徐村20-22号、朱东村23号，合计1.399km）配套路下涵φ60×6m（6座）、连接管涵φ60（20m）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额约127.9万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期100日历天。计划于2024年12月31日开工（具体以监理通知为准）2025年4月9日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：项目开工后付合同价30%的预算款；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年12月13日24时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市农业农村建设交易平台（网址：http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成本项目有关投标信息填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助一标段
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助），项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落:城东街道窑头村、唐甸村、孙金村、朱东村、魏徐村等5个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要包含魏徐村及唐甸村U80明渠（1.47km）、唐甸村1#泵站、魏徐村1#泵站、唐甸村排水涵洞Φ100×8m（1座位）、唐甸村30m*5m桥梁工程（1座）、3.0m宽水泥路（唐甸村1-8号、朱东村14号及窑头村15-17号道路，合计3.466km）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额：408.103007万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期230日历天。计划于2024年9月10日开工（具体以监理通知为准）2025年4月27日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：合同签订进场施工预付合同价的10%；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年8月30日00时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市水利工程建设交易平台（http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Login.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成 本项目有关投标信息 填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目财政补助二标段
2.1项目建设地点：泰州市海陵区城东街道 2.2项目总体建设内容：2024年度泰州市海陵区城东街道高标准农田改造提升建设项目（财政补助），项目区四至：北至朱东南港，南至宁启铁路，东至中菱社区，西至卤汀河。涉及村落:城东街道窑头村、唐甸村、孙金村、朱东村、魏徐村等5个行政村。 2.3本合同项目招标范围：项目位于泰州市城东街道，主要建设内容如下：管道灌溉500亩、孙金村1#、2#及3#泵站、魏徐村排水涵洞Φ100×8m（1座位）、魏徐村10m*5m桥梁工程（1座）、3.0m宽机耕路（窑头村11-12号、孙金村9-10号、13号、18号道路，合计2.055km）配套路下涵φ80×6m（12座）、连接管涵φ60（48m）等。具体内容以工程量清单和施工图纸为准，各投标单位在开标前须认真踏勘现场；对应投资预算金额：371.334729万元。 2.4本合同项目计划工期：本招标项目计划工期230日历天。计划于2024年9月10日开工（具体以监理通知为准）2025年4月27日前全部完工，并具备合同工程完工验收条件。 2.5质量要求：合格。 2.6支付方式：合同签订进场施工预付合同价的10%；工程进度付款根据合格工程进度的80%按月支付工程款；单项工程四方验收合格后组织分阶段跟踪审计报账，工程结算核对并经双方确认签字后付至双方确认价的97%；余款（3%的质保金）待缺陷责任期满并经复验合格后付清（不计息）。工程款拨付按照《建设工程价款结算暂行办法》、《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》、《江苏省农田建设项目管理实施办法》、《江苏省农田建设补助专项资金管理办法》执行。 中标人应按照国务院《保障农民工工资支付条例》及地方相关规定要求支付农民工工资，如不按照文件规定发放农民工工资，将暂停支付工程款，直至中标人按规定要求整改完成后再支付工程款。为确保按月足额拨付农民工工资，中标人须开设农民工专户，用于保障农民工工资款的拨付和农民工工资支付。每次拨付工程款，按工程款的20%拨至农民工工资专户；如不足，中标人需向发包人提出书面申请，按申请金额拨至农民工工资专户。承包人原因导致招标人未能及时拨付相应人工费的，承包人仍需及时支付农民工工资，不得以任何借口延迟支付。 2.7是否采用电子招标投标：是。 3.投标人资格要求 3.1本次招标资格条件 3.1.1投标人资质要求：投标人须具备水利水电工程施工总承包叁级及以上资质； 3.1.2投标人业绩要求：/； 3.1.3投标人财务要求：财务状况良好，未出现基本存款账户被国家有关机关查封、冻结情况； 3.1.4投标人安全生产许可证要求：具有行政主管部门颁发的安全生产许可证； 3.1.5项目经理资格要求：投标人拟任的项目经理应具备水利水电工程专业二级建造师及以上注册证书，项目经理须无在建工程（无在建工程的标准执行江苏省水利厅苏水基（2016）17号文件，见投标人须知前附表第1.4.1项）； 3.1.6技术负责人资格要求：/； 3.1.7其他人员要求：无。 3.1.8三类人员安全生产考核合格证书要求：企业主要负责人、拟任项目经理、专职安全员均应具有水利行政主管部门颁发的安全生产考核合格证（分A、B、C三类）。 3.1.9投标人信用等级要求：/ 3.1.10其他要求：被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单；近2年内被人民法院生效裁判认定存在工程建设违约情形的；在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的（需提供“无行贿犯罪记录”承诺函）；近2年内因违反工程建设项目招标投标规定受到行政处罚的；近2年内受到省市县农业农村部门通报批评的；在履行招标人以往的工程建设合同中存在严重违约行为，且影响期未消除的单位；不得参与本次投标。 3.2本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：/。 3.3本次招标实行资格后审，资格审查的要求见招标文件。资格后审不合格的投标人投标文件将按否决投标处理。 4.招标文件的获取 4.1购买招标文件准备 从本公告发布之日至2024年8月30日00时00分（北京时间，下同）为招标文件发售期，凡有意参加投标者，请在招标文件发售期满之前完成如下工作： 4.1.1投标人在获取招标文件前，须办理投标所需的电子CA及签章（相关资料下载地址：登录《泰州市农业农村建设交易平台》网址： http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Loginnongtian.aspx）；登录《江苏省水利工程建设企业信用信息系统》，及时建立、更新企业信息库； 4.1.2登录泰州市水利工程建设交易平台（http://slgc.ggzy.taizhou.gov.cn:84/OP/Login.aspx）（电子招标投标交易平台名称、网址。下述所称交易平台除特别说明外均指本电子招标投标交易平台），按照交易平台要求完成 本项目有关投标信息 填报。信息的及时性、完整性、正确性由投标人承担责任。 4.2购买招标文件 4.2.1完备上述准备工作后，在第4.1款规定的招标文件发售期内通过交易平台支付方式并按交易平台的规定购买招标文件。 4.2.2招标文件售价0元； 4.3获取招标文件 成功购买招标文件后，投标人使用单位数字证书登录 交易平台下载获取招标文件及其
2022年海陵区老旧小区综合整治项目文峰小区改造工程
项目对海陵区范围内的天德小区、任景5、6号楼、东河花苑、鸿发小区、景光南苑、金通桃园、八建宿舍、唐仁苑、头营、世纪吉星、东河花苑二期、文峰小区、鼓楼路550号大院、鼓楼路农行宿舍及周边住宅、阳光新景、税东街、迎春西路组团、天阳花园、工人新村等19小区进行综合整治、总建筑面积约52.1万平方米、涉及房屋167幢、主要建设内容包括雨污水分流、海绵城市建设、停车位改造、内外墙出新、智能安防、绿化提升、路灯维修、强弱电改造、公共文化活动场所新建改造、增设健身设施、增设智能取件箱、增设充电桩、增设无障碍通道等。2.3工期要求：100日历天2.4招标范围及标段划分